二、多選題(其中選取15道題作為考題)

1、根據(jù)《北京市房屋建筑和市政基礎設施工程施工合同管理辦法(試行)》的規(guī)定，非政府投資項目，承包人帶資建設的，發(fā)包人應當在招標文件和施工合同中明確帶資(A、B、D )

A、數(shù)額

B、期限

C、額度

D、利息計算方式

2、在中華人民共和國境內進行工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標有( A、C、D)

A、大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目

B、在建工程追加的附屬小型工程或主體加層工程，原中標人仍具備承包能力的項目

C、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目

D、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目

3、按照《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，建筑業(yè)企業(yè)資質分為(A、B、C )三種。

A、施工總承包

B、專業(yè)承包

C、勞務承包

D、專業(yè)分包

4、施工合同文件包括(A、B、C、D、)

A、合同協(xié)議書、中標通知書、投標書及其附件

B、合同專用條款、合同通用條款

C、標準、規(guī)范及有關技術文件、圖紙

D、工程量清單、工程報價單或預算書

5、發(fā)包人應當按照施工合同約定，全面履行自己的義務，包括(A、B、C )

A、按時辦理竣工結算并及時支付工程價款

B、按時支付工程預付款、進度款，安全防護、文明施工措施費

C、發(fā)包人應當建立施工合同檔案、臺帳、報表等管理制度

D、發(fā)包人負責采購建筑材料、設備

6、承包人應當按照施工合同約定，全面履行自己的義務，包括(A、C、D )

A、按時結算并支付分包工程價款及勞務費

B、協(xié)助發(fā)包人辦理立項、規(guī)劃等審批手續(xù)

C、承包人應當建立施工合同檔案、臺帳、報表等管理制度

D、確保安全防護、文明施工措施費?？顚Ｓ?/p>

7、對施工合同履行過程中發(fā)生工程變更及合同約定允許調整的內容，發(fā)包人、承包人應當及時對工程變更事項或者合同約定允許調整的內容如實記錄并履行書面確認手續(xù)。履行書面確認手續(xù)的人員，可以為(A、C、D )

A 、發(fā)包人法定代表人

B 、發(fā)包人董事會成員

C、承包人法定代表人

D 、發(fā)包人、承包人法定代表人授權人員

8、在施工合同履行過程中發(fā)生爭議時，發(fā)包人、承包人(A、B、C )

A、應當在保證工程質量和安全的前提下，自行協(xié)商解決;

B、協(xié)商不成的，根據(jù)合同約定向仲裁機構申請調解、仲裁;

C、可向人民法院起訴;

D、可單方解除合同。

9、發(fā)包人、承包人有下列情形之一的，市和區(qū)縣建委可以責令改正并依據(jù)施工合同動態(tài)監(jiān)督管理制度有關規(guī)定予以處理(A、B、C )

A、發(fā)包人或承包人未按規(guī)定建立健全施工合同管理制度、明確施工合同管理機構;

B、發(fā)包人或承包人未按規(guī)定設置施工合同管理人員;

C、承包人未按規(guī)定報送施工合同履行數(shù)據(jù)或者報送虛假施工合同履行數(shù)據(jù);

D、發(fā)包人或承包人因拖欠工程價款或者民工工資而引發(fā)群體性事件的。

10、下列行為屬于違法分包的是：( A、B、C、D )

A、總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的

B、 建設工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設單位認可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的

C、施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位的

D、分包單位將其承包的建設工程再分包的

11、下列行為屬于轉包的是：( A、C、D )

A、 承包單位承包建設工程后，不履行合同約定的責任和義務，將其承包的全部建設工程轉給他人

B、 承包單位將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉給其他承包的行為

C、 施工總承包單位與承包范圍內專業(yè)分包工程的發(fā)包單位為兩個獨立法人單位的

D、 施工單位未在施工現(xiàn)場設立項目管理機構，或者施工現(xiàn)場項目管理機構的主要管理人員所持有的注冊執(zhí)業(yè)資格證書、安全生產(chǎn)考核合格證書中載明的單位與本單位不符，且與本單位無社會保險關系的

12、 項目經(jīng)理更換的，所變更人員的( A、B、D )不得低于被更換人員，經(jīng)發(fā)包人同意后訂立書面變更協(xié)議。

A、資格

B、業(yè)績

C、職稱

D、信譽

13、下列內容應當在施工合同中明確約定( A、B、C、D )

A、承包范圍、質量標準、合同價款;

B、工期調整的要求;合同價款支付、調整要求

C、材料、設備的供應與標準;

D、中間交工工程的范圍和竣工時間。

14、根據(jù)達到以下條件的工程可采用固定總價合同方式。( A、B )

A、施工合同工期在一年以內;

B、簽訂施工合同時已經(jīng)通過施工圖設計文件審查;

C、總投資額在3000萬以上的工程;

D、施工合同工期在一年以上的工程。

15、 書面施工合同備案應當提交以下書面材料( A、B、C、D )

A、全部施工合同正、副本;

B、網(wǎng)上數(shù)據(jù)申報表三份(雙方簽字、蓋章);

C、實行工程擔保的工程，提交支付擔保和履約擔保保函原件以及公證文件原件;

D、施工總承包合同備案時，需提交擬發(fā)包的專業(yè)工程清單。

編輯推薦：

合同員考試考試報名

合同員考試報考指南

法律法規(guī)基本知識模擬試題

更多關注：2013年八大員培訓快速取證 全國通用

（責任編輯：中大編輯）

共2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁